Кассационный суд подтвердил, что администрация Тольятти сама виновата в срыве сроков сдачи детсада «Ладушки»

Администрация Тольятти рассчитывала взыскать с подрядчика неустойку на сумму 38,8 млн рублей, но получит только 300 тыс.

Данное судебное разбирательство длится уже больше года. Арбитражный суд и апелляционная инстанция признали требования городской администрации необоснованными, отметив, что чиновники виноваты в срыве сроков сдачи детского сада не меньше, чем подрядчик - ООО «Спецремстрой». На днях это подтвердила и кассационная инстанция.

Цена контракта на строительство детского сада составляла почти 250 млн рублей. Новый детсад в 20 квартале Автозаводского района должен был появиться в декабре 2016 года. В июне 2016 года по соглашению сторон срок сдачи объекта был перенесен на декабрь 2018 года. За период с 2016 по 2018 год администрация начислила подрядчику пени за несвоевременное исполнение обязательств по контракту  - 37,6 млн рублей, а также штраф – 1,2 млн рублей.

В свою защиту подрядчик заявил, что вина за срыв сроков лежит и на заказчике. Так, работы финансировались заказчиком несвоевременно, требовалась корректировка проектно-сметной документации, а по некоторым проектным решениям документы и вовсе отсутствовали,  возникли проблемы с прокладкой инженерных коммуникаций, без которых невозможно было завершить строительство. Подрядчик обо всем этом информировал администрацию, но чиновники не торопились предпринимать какие-либо меры в отношении субподрядчиков, а также для решения вопроса с финансированием строительства.  

- Ненадлежащее исполнение обязательств ответчиком обусловлено просрочкой самого заказчика, - отмечается в решении уже третьей по счету инстанции. Размер неустойки, на которую может рассчитывать городская администрация, остался прежним – 300 тыс. рублей.

Детский сад, строительство которого ведется уже 5 лет, до сих пор так и не сдан.