Арбитражный суд Самарской области полностью удовлетворил требования городской администрации Тольятти о взыскании неустойки с ООО «Спецремстрой» за нарушение сроков исполнения обязательств по муниципальному контракту.
Контракт, ставший предметом судебного спора, был заключен в августе 2015 года. Согласно его условиям ООО «Спецремстрой» приняло на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада № 210 «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43″.
Организация должна была выполнять работы поэтапно в соответствии с утвержденным графиком. Также контракт предусматривал выплату пени, в случае нарушения сроков сдачи работ. Представители администрации города в суде заявили, что подрядчик нарушил сроки по первым двум этапам выполнения работ и получил претензии с требованием об оплате неустоек.
Однако подрядчик не увидел своей вины в нарушениях сроков. В свою защиту представители ООО «Спецремстрой» заявили, что заказчик обязан был передать земельный участок для строительства в течение 10 дней с момента подписания контракта, но по факту это произошло позже, а разрешение на строительство было выдано лишь спустя месяц после заключения контракта. Помимо этого проектно-сметная документация не была предоставлена в полном объеме, да и условия оплаты по контракту администрация города нарушала.
Суд отметил, что в таком случае подрядчик должен был предупредить заказчика о том, что не может выполнить работы по независящим от него причинам. Но компания «Спецремстрой», по мнению суда, этого не сделала, следовательно, должна в полном объеме нести ответственность на нарушения сроков выполнения работ по муниципальному контракту.